DESCRIZIONE
Come tutti gli operatori del settore ben sanno la complessa regolamentazione per la realizzazione delle Opere Pubbliche e dei Lavori Pubblici è fra le più tormentate del nostro Ordinamento ed ha dato in passato, non di rado, luogo a interpretazioni ed applicazioni non uniformi provocando quella "incertezza del diritto" che sembra essere stata una caratteristica del settore.
La pubblicazione di questo libro, con gli attenti commenti ed i riferimenti alla dottrina ed alla giurisprudenza più accreditata, tenta di dare risposte ad alcuni dei problemi più controversi dando gli elementi per consentire la soluzione meglio attinente alla specifica questione.
La vasta esperienza dell'Autore, raccolta in una lunga attività professionale ed anche supportando la Pubblica Amministrazione in Comitati e Commissioni, garantisce l'interesse e l'utilità del contenuto che può considerarsi un vademecum per quanti abbiano interesse non solo scientifico nel settore.
INDICE LIBRO
Prefazione
1 Premessa
1.1 Il Capitolato Generale come Regolamento
1.2 Rapporto fra leggi e sviluppo tecnologico
1.3 Disciplina dell’appalto pubblico e privato
1.4 Il nuovo C.G.A.
1.5 Richiami pattizi
1.6 Contratti e C.G.A. – Contenuti
1.7 L’articolato del C.G.A.
1.8 Ambito di applicazione
2 L’articolato
2.1 Articolo 1 – Contenuto del Capitolato Generale
2.2 Articolo 2 – Domicilio dell’Appaltatore
2.3 Articolo 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere
2.4 Articolo 4 – Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore
2.5 Articolo 5 – Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore
2.6 Articolo 6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri
2.7 Articolo 7 – Tutela dei lavoratori
2.8 Articolo 8 – Spese di contratto, di registro ed accessorie
2.9 Articolo 9 – Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
2.10 Articolo 10 – Variazione al progetto appaltato
2.11 Articolo 11 – Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore
2.12 Articolo 12 – Diminuzione dei lavori
2.13 Articolo 13 – Pagamento dei dipendenti dell’Appaltatore
2.14 Articolo 14 – Danni
2.15 Articolo 15 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
2.16 Articolo 16 – Provvista dei materiali
2.17 Articolo 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
2.18 Articolo 18 – Difetti di costruzione
2.19 Articolo 19 – Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
2.20 Articolo 20 – Compensi all’Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
2.21 Articolo 21 – Tempo per la ultimazione dei lavori
2.22 Articolo 22 – Penali
2.23 Articolo 23 – Premio di accelerazione
2.24 Articolo 24 – Sospensione e ripresa dei lavori
2.25 Articolo 25 – Sospensione illegittima
2.26 Articolo 26 – Proroghe
2.27 Articolo 27 – Durata giornaliera dei lavori
2.28 Articolo 28 – Valutazione dei lavori in corso d’opera
2.29 Articolo 29 – Termini di pagamento degli acconti e del saldo
2.30 Articolo 30 – Interessi per ritardato pagamento
2.31 Articolo 31 – Forma e contenuto delle riserve
2.32 Articolo 32 – Definizione delle riserve al termine dei lavori
2.33 Articolo 33 – Tempo del giudizio
2.34 Articolo 34 – Controversie
2.35 Articolo 35 – Proprietà degli oggetti trovati
2.36 Articolo 36 – Proprietà dei materiali di demolizione
2.37 Articolo 37 – Collaudo
